房產(chǎn)開發(fā)商甲與建筑施工企業(yè)乙簽訂建筑工程施工合同。合同約定：建筑工程完成時，甲與乙按6：4比例分配房屋，房屋建成后，甲以工程逾期完工構(gòu)成違約為由起訴乙，要求乙支付違約金300萬元。乙反訴甲，理由是：甲拖延辦理有關(guān)開工手續(xù)及工程款撥付，構(gòu)成違約，要求甲承擔(dān)違約金400萬元。案件起訴后，丙以其與乙有房屋買賣合同為由，要求甲、乙為其辦理所購房屋的產(chǎn)權(quán)證。法院受理后，認(rèn)定以下事實：
（1）甲、乙合同訂立后，雙方先施工后辦理了有關(guān)開工手續(xù)，開工1個月后才辦理完所有建筑施工手續(xù)。
（2）合同約定，雙方有權(quán)各自對外出售作為分配比例額度內(nèi)的房屋，乙以甲的名義對外銷售房屋。甲、乙在沒有取得房屋預(yù)售許可證的情況下。對外銷售了各自分配額度內(nèi)的全部房屋。本案至起訴時，購房人的房屋產(chǎn)權(quán)的登記手續(xù)均未辦理。
A.行為違法，甲、乙都應(yīng)當(dāng)承擔(dān)行政責(zé)任
B.行為違法，法院應(yīng)當(dāng)判決甲、乙承擔(dān)民事責(zé)任
C.甲、乙各自承擔(dān)對外售房的責(zé)任
D.甲、乙承擔(dān)連帶責(zé)任
E.合同無效，建筑應(yīng)當(dāng)拆除
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
房產(chǎn)開發(fā)商甲與建筑施工企業(yè)乙簽訂建筑工程施工合同。合同約定：建筑工程完成時，甲與乙按6：4比例分配房屋，房屋建成后，甲以工程逾期完工構(gòu)成違約為由起訴乙，要求乙支付違約金300萬元。乙反訴甲，理由是：甲拖延辦理有關(guān)開工手續(xù)及工程款撥付，構(gòu)成違約，要求甲承擔(dān)違約金400萬元。案件起訴后，丙以其與乙有房屋買賣合同為由，要求甲、乙為其辦理所購房屋的產(chǎn)權(quán)證。法院受理后，認(rèn)定以下事實：
（1）甲、乙合同訂立后，雙方先施工后辦理了有關(guān)開工手續(xù)，開工1個月后才辦理完所有建筑施工手續(xù)。
（2）合同約定，雙方有權(quán)各自對外出售作為分配比例額度內(nèi)的房屋，乙以甲的名義對外銷售房屋。甲、乙在沒有取得房屋預(yù)售許可證的情況下。對外銷售了各自分配額度內(nèi)的全部房屋。本案至起訴時，購房人的房屋產(chǎn)權(quán)的登記手續(xù)均未辦理。
A.房屋銷售行為違反行政法規(guī)定，但在民法上屬效力待定
B.房屋銷售合同無效
C.房屋銷售合同可撤銷
D.如果丙不知情，則銷售方構(gòu)成詐騙
E.如果丙不知情，甲、乙售房行為屬于商業(yè)欺詐，應(yīng)當(dāng)雙倍返還合同價款
房產(chǎn)開發(fā)商甲與建筑施工企業(yè)乙簽訂建筑工程施工合同。合同約定：建筑工程完成時，甲與乙按6：4比例分配房屋，房屋建成后，甲以工程逾期完工構(gòu)成違約為由起訴乙，要求乙支付違約金300萬元。乙反訴甲，理由是：甲拖延辦理有關(guān)開工手續(xù)及工程款撥付，構(gòu)成違約，要求甲承擔(dān)違約金400萬元。案件起訴后，丙以其與乙有房屋買賣合同為由，要求甲、乙為其辦理所購房屋的產(chǎn)權(quán)證。法院受理后，認(rèn)定以下事實：
（1）甲、乙合同訂立后，雙方先施工后辦理了有關(guān)開工手續(xù)，開工1個月后才辦理完所有建筑施工手續(xù)。
（2）合同約定，雙方有權(quán)各自對外出售作為分配比例額度內(nèi)的房屋，乙以甲的名義對外銷售房屋。甲、乙在沒有取得房屋預(yù)售許可證的情況下。對外銷售了各自分配額度內(nèi)的全部房屋。本案至起訴時，購房人的房屋產(chǎn)權(quán)的登記手續(xù)均未辦理。
A.如果房屋已經(jīng)升值，則該房屋的所有權(quán)歸丙
B.應(yīng)視為甲與丙之間的合同
C.應(yīng)視為乙與丙之間的合同
D.應(yīng)視為甲、乙與丙之間的合同
E.甲、乙應(yīng)向丙承擔(dān)按份責(zé)任
房產(chǎn)開發(fā)商甲與建筑施工企業(yè)乙簽訂建筑工程施工合同。合同約定：建筑工程完成時，甲與乙按6：4比例分配房屋，房屋建成后，甲以工程逾期完工構(gòu)成違約為由起訴乙，要求乙支付違約金300萬元。乙反訴甲，理由是：甲拖延辦理有關(guān)開工手續(xù)及工程款撥付，構(gòu)成違約，要求甲承擔(dān)違約金400萬元。案件起訴后，丙以其與乙有房屋買賣合同為由，要求甲、乙為其辦理所購房屋的產(chǎn)權(quán)證。法院受理后，認(rèn)定以下事實：
（1）甲、乙合同訂立后，雙方先施工后辦理了有關(guān)開工手續(xù)，開工1個月后才辦理完所有建筑施工手續(xù)。
（2）合同約定，雙方有權(quán)各自對外出售作為分配比例額度內(nèi)的房屋，乙以甲的名義對外銷售房屋。甲、乙在沒有取得房屋預(yù)售許可證的情況下。對外銷售了各自分配額度內(nèi)的全部房屋。本案至起訴時，購房人的房屋產(chǎn)權(quán)的登記手續(xù)均未辦理。
A.甲與乙的建筑工程施工合同中約定以6：4比例分配房屋違反我國法律，因此合同無效
B.甲與乙的建筑工程施工合同生效時間是辦理完開工手續(xù)時
C.甲與乙的建筑工程施工合同在簽訂時成立，在工程款撥付到位時生效
D.甲與乙的建筑工程施工合同屬于要式合同，如未向有關(guān)部門登記備案則合同不生效
E.甲與乙的建筑工程施工合同是有效合同
A.李某可以向宏達(dá)超市主張違約責(zé)任
B.李某可以向宏達(dá)超市主張侵權(quán)損害賠償
C.如果是高壓鍋本身有缺陷，則宏達(dá)超市在賠償后，可以向風(fēng)華企業(yè)追償
D.如果是因為利通公司運輸造成了高壓鍋破裂遇熱水即爆炸的，宏達(dá)超市在賠償后，有權(quán)向利通公司追償
E.李某可以向風(fēng)華企業(yè)主張違約責(zé)任賠償
A.林某可以同時提起侵權(quán)和違約之訴
B.林某可以選擇提起侵權(quán)或違約之訴
C.金某在施行手術(shù)過程中有過錯，應(yīng)當(dāng)向林某承擔(dān)損害賠償責(zé)任
D.金某在施行手術(shù)過程中有過錯，醫(yī)院應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任
E.若提起侵權(quán)之訴，則該醫(yī)療損害責(zé)任適用無過錯責(zé)任原則
最新試題
采取書面形式訂立合同，合同約定的簽訂地與實際簽字或者蓋章地點不符的，應(yīng)當(dāng)以（）
雨潤公司和華新公司簽訂了一份購銷合同，規(guī)定由雨潤公司向華新公司供應(yīng)貨物，華新公司應(yīng)在貨到后3天內(nèi)付款，飛達(dá)公司作為華新公司按期付款的保證人承擔(dān)連帶保證，雙方?jīng)]有約定保證期間。雨潤公司按合同規(guī)定交付了貨物之后，華新公司拒絕付款。此時，雨潤公司（）。
關(guān)于債權(quán)與物權(quán)的區(qū)別，下列說法中正確的是（）。
甲與同學(xué)打賭，故意將一臺舊電腦遺留在某出租車上，看是否有人送還。與此同時，甲通過電臺廣播懸賞，稱撿到電腦并歸還者，付給獎金500元。該出租汽車司機乙很快將該電腦送回，主張獎金時遭拒。對此，下列表述中正確的是（）
根據(jù)《擔(dān)保法》及其司法解釋的規(guī)定，下列關(guān)于保證人的抗辯權(quán)說法中正確的有（）。
依照我國《物權(quán)法》的規(guī)定，下列選項中可以抵押的有（）。
就丙購買房屋的合同而言，關(guān)于合同主體、房屋所有權(quán)以及合同責(zé)任的說法，正確的有（）。
根據(jù)合同法及其相關(guān)司法解釋的規(guī)定，下列關(guān)于合同的說法正確的有（）。
下列選項中，構(gòu)成違反前合同義務(wù)的情形有（）
甲公司得知乙公司在與丙公司進(jìn)行一個項目的商談，甲公司向乙公司發(fā)函，表示愿以更高的價格購買。乙公司遂中斷了與丙公司的談判。但甲公司反悔，拒絕與乙公司進(jìn)行談判。后查明，甲公司根本不需要該項目，其目的只是排擠丙公司，則甲公司應(yīng)承擔(dān)（）