問答題

我國按FIDIC土木工程施工合同條件實施的某工程,招標文件參考資料提供的采砂地點距工地4千米,開工后,經(jīng)工程師檢查,該砂不符合要求,承包人只得從距工地20千米的另一采砂點采砂;而在一個關鍵工作面上發(fā)生了幾種原因造成暫時停工:4月22日至26日承包人設備故障,工程師應于4月24日交給承包人的后續(xù)圖紙到5月10日才交給承包人,5月7日至12日工地小了該季節(jié)罕見的特大暴雨,造成5月11日至14日該地區(qū)的供電全面中斷。合同中相關內(nèi)容如下:
⑴通用條件:
11.1在承包人送遞標書前,業(yè)主應使承包人得到由業(yè)主根據(jù)有關該項工程的調(diào)查所取得的水文及地表以下狀況的資料,但承包人對他自己就上述資料的解釋負責;……
12.1應該認為承包人在投標前對其報價的正確性與完備性已經(jīng)查明;
45.1任何工程如無工程師的許可,均不得在夜間或星期日或當?shù)毓J的休息日施工。……
⑵專用條件:45.1刪除通用條件中第45.1款中的星期日。5月1日~5月3日為法定假期。
⑶投標書附件中規(guī)定:竣工拖期違約損失償金為人民幣5萬元/日。

由于幾種情況的暫時停工,承包人在5月15日向工程師提交了延長工期25天,成本損失費2萬元/天和利潤損失費2千元/天(費率經(jīng)核準),共計索賠款額人民幣55萬元。
⑴如果把工期延誤作以下分類,①不可原諒延誤,②可原諒應補償延誤,③可原諒但不補償延誤。你認為從5月11日至14日的延誤屬于()。
⑵應批準延長工期多少天、批準索賠款額多少萬元?為什么?⑶作為監(jiān)理工程師在業(yè)主給承包人的進度支付中是否扣除竣工拖期違約損失償金,為什么?


你可能感興趣的試題

1.問答題

我國按FIDIC土木工程施工合同條件實施的某工程,招標文件參考資料提供的采砂地點距工地4千米,開工后,經(jīng)工程師檢查,該砂不符合要求,承包人只得從距工地20千米的另一采砂點采砂;而在一個關鍵工作面上發(fā)生了幾種原因造成暫時停工:4月22日至26日承包人設備故障,工程師應于4月24日交給承包人的后續(xù)圖紙到5月10日才交給承包人,5月7日至12日工地小了該季節(jié)罕見的特大暴雨,造成5月11日至14日該地區(qū)的供電全面中斷。合同中相關內(nèi)容如下:
⑴通用條件:
11.1在承包人送遞標書前,業(yè)主應使承包人得到由業(yè)主根據(jù)有關該項工程的調(diào)查所取得的水文及地表以下狀況的資料,但承包人對他自己就上述資料的解釋負責;……
12.1應該認為承包人在投標前對其報價的正確性與完備性已經(jīng)查明;
45.1任何工程如無工程師的許可,均不得在夜間或星期日或當?shù)毓J的休息日施工。……
⑵專用條件:45.1刪除通用條件中第45.1款中的星期日。5月1日~5月3日為法定假期。
⑶投標書附件中規(guī)定:竣工拖期違約損失償金為人民幣5萬元/日。

由于采砂距離增大,承包人在工程師指令下達的第三天,提出了將原用砂單價提高5元/立方的索賠要求。理由是:①受到實際損失,②損失是由業(yè)主提供的資料不準引起,③這是屬于有經(jīng)驗的承包人無法預見的,④不屬于承包人承擔的風險,⑤索賠要求提出的時間符合要求。
⑴你認為上述()理由是不正確或不合理。
⑵該項索賠要求應該批準嗎?為什么?

3.多項選擇題有關約定損害賠償與法定損害賠償說法正確的是()。

A、原則上約定損害賠償優(yōu)先于法定損害賠償
B、在約定損害賠償與法定損害賠償中取數(shù)額較高的
C、約定損害賠償不能超過法定損害賠償?shù)淖罡叻秶?br /> D、沒有約定損害賠償?shù)?,可直接適用法定損害賠償
E、原則設定損害賠償優(yōu)先于約定損害賠償

4.多項選擇題根據(jù)我國《合同法》的有關規(guī)定,符合下列哪些情形的要約不得撤銷()。

A、要約已經(jīng)到達受要約人
B、要約人確定了承諾期限
C、要約人明示要約不可撤銷
D、受要約人有理由認為要約是不可撤銷的,并已經(jīng)為履行合同作了準備工作
E、受要約人已經(jīng)作出了承諾通知,此通知也已經(jīng)到達要約方

5.多項選擇題承諾的合同期限包括的內(nèi)容有()。

A、要約人作出要約的時間
B、承諾通知到達要約人的時間
C、受要約人作出承諾所需要的時間
D、要約到達受約人的時間
E、受要約人作出理性判斷的調(diào)研時間

最新試題

由于未能預知可能來參加投標競爭單位的水平,所以在招標準備階段應編制一個高標底和一個低標價標底請建設行政主管部門審核。

題型:判斷題

合同標的是雙方當事人權利義務所指的對象,一般包括()。

題型:多項選擇題

工程師對質(zhì)量的任何檢查、認可、并不可能解除承包商對工程質(zhì)量負責的義務。

題型:判斷題

無效經(jīng)濟合同的確認權歸人民法院或者仲裁機構。

題型:判斷題

屬于業(yè)主責任導致了部分工作內(nèi)容的施工延誤,而該項工作并不位于工程師批準承包商施工進度計劃的關鍵線路上,則一定不批準承包商順延合同工期。

題型:判斷題

業(yè)主有權將部分工程項目的施工任務或涉及提供材料、設備、服務等工作內(nèi)容發(fā)包給指定分包商實施。

題型:判斷題

無效合同是從其確認時起失去法律效力。

題型:判斷題

如果發(fā)生緊急情況監(jiān)理工程師認為將造成人員傷亡,或危及本工程或鄰近的財產(chǎn)需立即采取行動,監(jiān)理工程師有權在未征得業(yè)主的批準的情況下,發(fā)布處理緊急情況所需的指令,承包人就予執(zhí)行。

題型:判斷題

違約方只要支付了違約金和賠償金,就可以不再履行合同。

題型:判斷題

合同價格是指中標的承包商在投標書中所報的價格。

題型:判斷題