問答題

某高速公路項目,承包商為了避免今后可能支付延誤賠償金的風險。要求將路基的完工時間延長6個星期,承包商的理由如下:
(1)特別嚴重的降雨;
(2)現(xiàn)場勞務(wù)不足;
(3)業(yè)主在原工地現(xiàn)場之外的另一地方追加了一項額外工作;
(4)無法遇見的惡劣土質(zhì)條件。使路基施工難度加大;
(5)施工場地使用權(quán)提供延誤;
(6)工程款不到位。
1)監(jiān)理工程師認為以上哪些原因引起的延誤是非承包商承擔風險的延誤,可批準延長工期。
2)哪些是業(yè)主的責任,監(jiān)理工程師該如何處理?


你可能感興趣的試題

1.問答題

我國按FIDIC土木工程施工合同條件實施的某工程,招標文件參考資料提供的采砂地點距工地4千米,開工后,經(jīng)工程師檢查,該砂不符合要求,承包人只得從距工地20千米的另一采砂點采砂;而在一個關(guān)鍵工作面上發(fā)生了幾種原因造成暫時停工:4月22日至26日承包人設(shè)備故障,工程師應(yīng)于4月24日交給承包人的后續(xù)圖紙到5月10日才交給承包人,5月7日至12日工地小了該季節(jié)罕見的特大暴雨,造成5月11日至14日該地區(qū)的供電全面中斷。合同中相關(guān)內(nèi)容如下:
⑴通用條件:
11.1在承包人送遞標書前,業(yè)主應(yīng)使承包人得到由業(yè)主根據(jù)有關(guān)該項工程的調(diào)查所取得的水文及地表以下狀況的資料,但承包人對他自己就上述資料的解釋負責;……
12.1應(yīng)該認為承包人在投標前對其報價的正確性與完備性已經(jīng)查明;
45.1任何工程如無工程師的許可,均不得在夜間或星期日或當?shù)毓J的休息日施工?!?br /> ⑵專用條件:45.1刪除通用條件中第45.1款中的星期日。5月1日~5月3日為法定假期。
⑶投標書附件中規(guī)定:竣工拖期違約損失償金為人民幣5萬元/日。

由于幾種情況的暫時停工,承包人在5月15日向工程師提交了延長工期25天,成本損失費2萬元/天和利潤損失費2千元/天(費率經(jīng)核準),共計索賠款額人民幣55萬元。
⑴如果把工期延誤作以下分類,①不可原諒延誤,②可原諒應(yīng)補償延誤,③可原諒但不補償延誤。你認為從5月11日至14日的延誤屬于()。
⑵應(yīng)批準延長工期多少天、批準索賠款額多少萬元?為什么?⑶作為監(jiān)理工程師在業(yè)主給承包人的進度支付中是否扣除竣工拖期違約損失償金,為什么?

2.問答題

我國按FIDIC土木工程施工合同條件實施的某工程,招標文件參考資料提供的采砂地點距工地4千米,開工后,經(jīng)工程師檢查,該砂不符合要求,承包人只得從距工地20千米的另一采砂點采砂;而在一個關(guān)鍵工作面上發(fā)生了幾種原因造成暫時停工:4月22日至26日承包人設(shè)備故障,工程師應(yīng)于4月24日交給承包人的后續(xù)圖紙到5月10日才交給承包人,5月7日至12日工地小了該季節(jié)罕見的特大暴雨,造成5月11日至14日該地區(qū)的供電全面中斷。合同中相關(guān)內(nèi)容如下:
⑴通用條件:
11.1在承包人送遞標書前,業(yè)主應(yīng)使承包人得到由業(yè)主根據(jù)有關(guān)該項工程的調(diào)查所取得的水文及地表以下狀況的資料,但承包人對他自己就上述資料的解釋負責;……
12.1應(yīng)該認為承包人在投標前對其報價的正確性與完備性已經(jīng)查明;
45.1任何工程如無工程師的許可,均不得在夜間或星期日或當?shù)毓J的休息日施工。……
⑵專用條件:45.1刪除通用條件中第45.1款中的星期日。5月1日~5月3日為法定假期。
⑶投標書附件中規(guī)定:竣工拖期違約損失償金為人民幣5萬元/日。

由于采砂距離增大,承包人在工程師指令下達的第三天,提出了將原用砂單價提高5元/立方的索賠要求。理由是:①受到實際損失,②損失是由業(yè)主提供的資料不準引起,③這是屬于有經(jīng)驗的承包人無法預(yù)見的,④不屬于承包人承擔的風險,⑤索賠要求提出的時間符合要求。
⑴你認為上述()理由是不正確或不合理。
⑵該項索賠要求應(yīng)該批準嗎?為什么?

4.多項選擇題有關(guān)約定損害賠償與法定損害賠償說法正確的是()。

A、原則上約定損害賠償優(yōu)先于法定損害賠償
B、在約定損害賠償與法定損害賠償中取數(shù)額較高的
C、約定損害賠償不能超過法定損害賠償?shù)淖罡叻秶?br /> D、沒有約定損害賠償?shù)?,可直接適用法定損害賠償
E、原則設(shè)定損害賠償優(yōu)先于約定損害賠償

5.多項選擇題根據(jù)我國《合同法》的有關(guān)規(guī)定,符合下列哪些情形的要約不得撤銷()。

A、要約已經(jīng)到達受要約人
B、要約人確定了承諾期限
C、要約人明示要約不可撤銷
D、受要約人有理由認為要約是不可撤銷的,并已經(jīng)為履行合同作了準備工作
E、受要約人已經(jīng)作出了承諾通知,此通知也已經(jīng)到達要約方

最新試題

無效經(jīng)濟合同的確認權(quán)歸人民法院或者仲裁機構(gòu)。

題型:判斷題

監(jiān)理單位根據(jù)工作需要,有權(quán)隨時自行調(diào)換派駐工程項目監(jiān)理機構(gòu)的總工程師。

題型:判斷題

違約方只要支付了違約金和賠償金,就可以不再履行合同。

題型:判斷題

對指定分包商的任何違約行為給業(yè)主或第三者造成損害而導(dǎo)致索賠或訴訟,承包商不承擔責任。

題型:判斷題

建設(shè)工程承包合同是屬于要式合同。

題型:判斷題

監(jiān)理工程師應(yīng)在發(fā)出中標通知書之后28天內(nèi),向承包人免費提供施工圖紙、技術(shù)規(guī)范和其他技術(shù)資料2份,并向承包人進行技術(shù)交底。

題型:判斷題

施工招標時,某投標人的標書未按招標文件的規(guī)定進行編標報價、僅提出了優(yōu)于招標文件的設(shè)計改進意見、實施方案和報價,則此投標書應(yīng)被視為無效投標書。

題型:判斷題

某高速公路項目,承包商為了避免今后可能支付延誤賠償金的風險。要求將路基的完工時間延長6個星期,承包商的理由如下:(1)特別嚴重的降雨;(2)現(xiàn)場勞務(wù)不足;(3)業(yè)主在原工地現(xiàn)場之外的另一地方追加了一項額外工作;(4)無法遇見的惡劣土質(zhì)條件。使路基施工難度加大;(5)施工場地使用權(quán)提供延誤;(6)工程款不到位。問題:1)監(jiān)理工程師認為以上哪些原因引起的延誤是非承包商承擔風險的延誤,可批準延長工期。2)哪些是業(yè)主的責任,監(jiān)理工程師該如何處理?

題型:問答題

擔保合同是被擔保合同的從合同,被擔保合同是主合同,主合同無效,從合同也無效。但擔保合同另有約定的按照約定。

題型:判斷題

在FIDIC土木工程施工合同條件中,()屬業(yè)主的風險。

題型:多項選擇題